1、防水施工合同范本甲方：_乙方：_ 签订日期：_年_月_日防水施工合同范本发包人(甲方)：承包人(乙方)：甲乙双方根据 中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：包工包料二、工期要求：工期自年月日至年月日，施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。三、承包范围：1、材料乙方自购2、使用材料：四、质量要求：1、乙方严格按照甲方书面或口头交底，按照施工工艺进行规范施工，做到各个工艺合格确保优
2、良工程。2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为防水施工合同范本或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。五、结算价格及付款方式：1、工程价款：根据双方商定价格为：元/平米，总面积约：平米，依完工后面积测量施工要求须参照和依据屋面防水工程技术规范及防水涂料技术规范之标准进行施工。2、付款方式：维修施工时料费及人工费由甲方预支一部分，工程结束后结清维修工程款。六、本工程在施工过程中，甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全，出现任何责任事故均由乙方负责。七、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意由长治市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。八、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。九、本合同一式 4 份，甲乙双方各执2 份。十、未尽事宜，另行协商。发包人（盖章）：承包人（签字）：联系电话：联系电话：签定日期：年月日
