1、绝密启用前2021 年全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识逆袭卷（四）（一三套逆袭卷附于压轴必做 600 题之后）考生须知1.考生作答前，首先应将姓名、准考证号用签字笔写在题本和答题卡的相应位置,同时，答题卡的相应位置用 2B 铅笔填涂。2.答案填涂和作答规范。（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成。如要改动，必须用橡皮擦干净。（2）书写部分必须用黑色签字笔或钢笔在答题卡上作答。字迹要清楚。3.考生作答时，应按要求在答题卡，上作答。若不按标准进行填涂或直接答在试卷上，则均属无效作答！4.考试结束后，考生务必将题本和答题卡一并交给监考人员。5.考试时间 120 分钟，
2、满分 100 分。题号一二总分统分人分值60 分40 分100 分得分全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 1 页一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1.下列关于我国法的形式和效力层级，正确的是()。A.法律是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件B.部门规章是由设区的市以上地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.部门规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规
3、2.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案3.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理4.关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是()。A.国有土地建设用地使用权属于用益物权B.国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立C.国
4、有土地建设用地使用权人有权将使用权转让、互换、出资、赠与或抵押D.国有土地建设用地使用权期间届满，自动续期5.下列关于知识产权保护期限正确的是()。A.专利的保护期限均是 20 年，到期后可以续期，自核准日计算B.商标的保护期限是 10 年，到期后不允许续展C.著作权中作者的署名权、修改权永远保护D.公民的作品获得报酬权保护期限为作者的终生及死后 20 年6.关于转代理的说法，正确的是()。A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意7.根据增值税法律制
5、度的规定，下列各项中，不可以作为增值税进项税额抵扣凭证的有()。A.从销售方取得的注明增值税税额的普通发票全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 2 页B.从海关取得的注明进口增值税税额的海关进口增值税专用缴款书C.购进农产品取得的注明买价的农产品收购发票D.境外购进的服务，从税务机关或扣缴义务人取得的代扣代缴完税凭证上注明的增值税额8.开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是(
6、)。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪9.关于保证责任的说法，正确的是()。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月10.在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前 30 天以书面形式通知劳动者本人的是()。A.王某在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B.李某因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑 3 年C.
7、孔某在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人D.吴某在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作11.某建筑企业的劳动争议仲裁委员会应由()组成。A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表C.企业代表、同级工会代表和劳动行政部门的代表D.企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表12.甲根据乙的选择，向丙购买了 1 台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。下列说法错误的是()。A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔B.甲不对乙承担违约责任C.乙应当按照约定支付租金D.租赁期满后由乙取得该设备的所有权13.
8、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.标的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付贷款14.关于建筑工程施工许可管理的说法中，错误的是()。A.施工图设计文件已按规定审查合格B.工程质量监督手续必须在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 3 页D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金15.使用他人知识产权必须经权利
9、人同意，这体现了知识产权的()。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性16.某施工企业在银行办理投标保函，银行要求提供反担保。则以下单证，不能够质押的有()。A.存款单B.仓单C.房屋所有权证书D.债券17.关于核验施工许可证的说法，正确的是()。A.中止施工的，经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起 3 个月内报发证机关核验C.中止施工满 6 个月的，在建工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验18.关于申请领取施工许可证的条件的说
10、法，正确的是()。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资已经全部到位C.有保证工程质量和安全的具体措施D.已经与施工企业签订了合作协议19.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利20.甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格，其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包，乙是机电工程专业的注册建造师，负责
11、分包工程。对于施工文件的签署，下列说法错误的是()。A.甲对该工程施工管理文件签章B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，应征得签章人同意21.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是()。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证22.根据安全生产法，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是()。A.组织制定并实施本单位的
12、安全生产事故应急救援预案B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.及时、如实报告生产安全事故全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 4 页D.落实本单位安全生产责任制23.某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的()。A.劳动权B.知情权C.紧急避险权D.拒绝权24.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是()。A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B.双方签收的仲
13、裁调解书C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书25.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以 5000 元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()。A.被拘留B.被罚款 5000 元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得26.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.20C.30D.6027.以下关于建设工程分包说法正确的是()。A.专
14、业承包企业可以将部分专业工程发包给有相应资质的企业B.专业作业承包人可以将部分劳务作业分包C.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位D.专业作业承包人必须经过建设单位认可28.对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程()之日起计算。A.验收合格B.合同终止C.合同解除D.竣工验收29.下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的()。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除30.施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建
15、设单位因故拖延不予组织竣工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10 月 20 日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6 月 1 日B.8 月 30 日C.10 月 8 日D.10 月 20 日31.施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是()。A.从交付之日起计算B.从竣工验收之日起计算C.从当事人起诉之日起计算D.从提交竣工结算文件之日起计算32.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设全国服务电话：40
16、0-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 5 页强制性标准负有审查责任的是()。A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人33.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担34.关于建设工程施工合同一般条款的说法，不正确的是()。A.建设单位的名称应以营业执照上名称为准B.合同标的是
17、财产C.履行地点为施工行为地D.应当采用书面形式35.某施工单位因施工需求于 2015 年 8 月向模板制造厂定作钢模板，双方商定模板制造厂应于 9 月 10 日交货，施工单位支付定金。9 月 8 日，模板制造厂通知施工单位，因工作失误制造出来的钢模板尺寸不符合图纸要求，要求迟延履行合同。施工单位因工地接受安全检查，未对模板制造厂要求作出答复。施工单位于 9月 16 日通知模板制造厂，取消钢模板定作合同。此时，模板制造厂已按施工单位要求做好全部钢模板，因此不许取消，双方发生争议，下列说法正确的是()。A.施工单位和制造厂的合同已经变更，故制造厂应承担违约责任B.施工单位和制造厂的合同没有变更，
18、故制造厂不应承担违约责任C.施工单位无权解除合同，应接受制造厂的履行D.施工单位有权解除合同，但应赔偿制造厂所受损失36.乙公司以国产水泥为样品，伪称某国进口水泥，与甲公司签订了合同，后甲公司得知这一事实。此时恰逢某国进口水泥滞销，国产水泥价格上涨。下列说法错误的是()。A.甲公司有权自知道样品为国产水泥之日起一年内主张撤销该合同B.乙公司有权自合同订立之日起一年内主张撤销该合同C.甲公司有权决定履行该合同，乙公司无权拒绝履行D.在甲公司决定撤销该合同前，乙公司有权按约定向甲公司要求支付货款37.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以
19、解除施工合同的情形不包括()。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的38.因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门39.某市甲公司与在公司工作了 15 年的王某解除合同并进行经济补偿，王某平均月工资 8000 元，该公司职全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法
20、规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 6 页工在本地区上年度月平均工资为 2000 元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是()。A.甲公司应当给予王某经济补偿 12 万元B.甲公司应当给予王某 3 万元经济补偿C.甲公司应当给予王某 9 万元经济补偿D.甲公司应当给予王某 7.2 万元经济补偿40.关于人身保险合同的说法，正确的是()。A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人41.甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子
21、公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C.甲公司有权要求乙公司及其子公司对所欠货款承担连带责任D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任42.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反安全管理规定，指令他人冒险作业，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。A.重大责任事故B.重大劳动安全事故C.工程重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪43.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商
22、订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是()。A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还44.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，()应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.勘察设计单位45.关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是()。A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企
23、业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告46.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注
24、极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 7 页府批准D.在省级重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门同意47.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20 日作出，施工单位 5 月25 日收到。8 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是()。A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C.施工单位只能向法院提起行政诉讼D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉48.招标人可以采用两阶段方式进行招标的项目是()。A
25、.建设规模 100 万以上，建设周期 3 年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目49.2014 年 2 月 1 日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 5 月 1 日。2 月 10 日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为 5 月 10 日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。A.2014 年 2 月 10 日B.2014 年 4 月 20 日C.2014 年 5 月 1 日D
26、.2014 年 5 月 10 日50.根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法，下列关于最高投标限价及工程量清单的说法正确的是()。A.国有资金投资的建筑工程投标的，可以设有最高投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应当在评标时公布最高投标限价C.投标报价可以高于最高投标限价D.工程量清单应当作为招标文件的组成部分51.下列关于投标文件提交的说法中，正确的是()。A.不按要求密封的投标文件，招标人检查无误后可以签收B.招标人收到投标文件后，应拆开检查投标文件的组成内容是否符合要求C.招标人收到的有效投标文件少于 5 份的，应当重新招标D.投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决
27、52.关于投标联合体的说法，正确的是()。A.联合体应在中标后提交共同投标协议B.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 8 页53.关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是()。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.因事故伤亡人数变化导致
28、事故等级发生变化，依照规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查C.一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.较大事故的发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查54.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()。A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期限至缺陷责任期届满之日止55.关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法正确的是()。A.制定后无需修订B.只有出现法定变更事由时才进行修订C.无法定变更事由，也至少每 3 年修订一次D.修订后的应急预案无
29、需备案56.根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出57.根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是()。A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全58.下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是()。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人实际支付的建筑物配件价款C.承包人的机械租赁费用D.承包人因发包人违约产生的损失59.关于我国仲裁基本制度，正确的是()。
30、A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权60.下列选项中不能提起行政复议的行为是()。A.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N
31、 J I A N G E D U C A T I O N第 9 页二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或者 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）61.根据法律相关规定，建设单位具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任()。A.提供的设计有缺陷B.指定购买的建筑材料、构配件不符合强制性标准C.直接指定分包人分包专业工程D.建筑地质情况变化E.遇到不可抗力62.根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资
32、料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程保修书64.关于诉讼时效，说法错误的是()。A.当事人不得约定延长或者缩短诉讼时效期间B.存款、债券、出资等债权请求权，不适用诉讼时效C.当事人一方起诉的，诉讼时效自法院受理之日起中断D.权利人超过诉讼时效起诉的，法院一律不予以受理E.买卖合同纠纷适用于普通诉讼时效 2 年64.合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。A.合同备案地B.被告住所地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地65.关于建筑施工企业负责带班检查的说法，
33、正确的有()。A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其他工作日的 20%E.对于有分公司的企业的集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查66.某交通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列做法正确的是()。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要必须夜间进行产生噪声污染的施工作业的，
34、须经批准C.建设工程开工前必须公告附近居民全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 10 页D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工 15 日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告67.施工企业安全费用的提取和使用管理，符合规定的有()。A.建设工程施工企业安全费用以建筑安装工程造价为计提依据B.施工企业安全防护、文明施工措施的报价，不得低于工程所在地定额费用的 90%C.合同工期在一年以内的，建设单位预付安全、文明措施项目费用不得低
35、于该费用总额的 30%D.分包合同应当明确由总承包统一管理安全、文明施工措施费用E.总承包单位不按照约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故，应负同等责任68.关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有()。A.依法对设计文件进行技术交底B.依法保证使用的建筑材料等符合要求C.依法审查施工图纸设计文件D.依法办理工程质量监督手续E.依法承揽工程的勘察、设计业务69.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有()。A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期间应涵盖工程项目开工
36、之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用70.按照建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，下列不属于建筑工程五方责任主体的是()。A.建设单位项目负责人B.工程质量监管单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E.监理单位专业监理工程师71.甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求()承担
37、还款责任。A.甲B.乙C.丙D.丁E.己72.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。A.工程建设规划、施工等通用的综合标准B.工程建设重要的通用的制图方法标准C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准D.工程建设重要的通用的信息管理标准E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准73.根据建设工程质量管理条例，工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.设计单位C.建设单位全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 11 页
38、D.施工承包单位E.设备供应单位74.关于工程总承包企业的说法，正确的有()。A.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目B.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责D.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包E.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位75.下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。A.承包人对工程内容有重大误解订立的B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的C.建设工程必须进行招标而未招标订立的D.承包人胁迫发包人订立的E
39、.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的76.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的有()。A.女职工赵某，怀孕 5 个月B.业务员小钱，感冒后感染肺炎，尚在规定的医疗期内C.职工孙某，患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.工程师老李，在本单位已经连续工作 20 年，目前已经 58 岁，且 3 年后退休E.员工张某为公司的业务骨干77.下列关于仲裁审理制度说法，正确的有()。A.仲裁案件的审理必须开庭进行审理B.仲裁案件的审理可以由当事人协议不开庭C.涉及国家秘密的案件不应当公开审理D.当事人有充分的自由选择商定审理是否公开
40、，不受限制E.仲裁案件是否开庭审理以及是否公开审理应当由双方当事人协商确定78.劳动合同应当具备的条款包括()。A.工作时间和休息休假B.劳动报酬C.补充保险D.劳动合同期限E.工作内容和工作地点79.仲裁裁决书的效力体现在()。A.裁决书一裁终局B.仲裁裁决具有强制执行力C.当事人可以对生效的仲裁裁决提起诉讼全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 12 页D.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以申请仲裁委员会强制执行E.仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公
41、约缔约国(或地区)可以得到承认和执行80.关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。A.不得压缩合同工期B.确保地下管线的安全C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E.审查专项施工方案全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 13 页建匠参考答案及解析一、单项选择题1.D【建匠老师解析】行政法规是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件；部门规章是由国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机
42、构制定的法律规范性文件。2.B【建匠老师解析】A 错误，设区的市的地方性法规应当报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。（2 个地方备案）。C 错误，省级地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。B 正确而 D 错误，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。3.D【建匠老师解析】建设工程承包活动不得委托代理。下列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员
43、；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。4.D【建匠老师解析】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。建设用地使用权：（1）占有、使用、收益；（2）设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式；（3）建设用地使用权自登记时设立；（4）使用权转让、互换、出资、赠与、抵押权；住宅用地，期满自动续期。5.C【建匠老师解析】本题考查的是专利权。选项A 错误，发明专利的保护期限是 20 年，实用新型和外观设计专利的保护期限是 10 年；选项 B错误，商标的保护期限是 10 年，到期前 12 个月可申请续展，期满后还给予 6 个月的宽限期；选项 C 正确，著作权中作者的署名权、修
44、改权和保护作品完整权不受时间限制；选项 D 错误，公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生及其死后 50 年。6.C【建匠老师解析】委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。复代理所基于的代理称为本代理，由本代理中的代理人转托的代理人称为复代理人。7.A【建匠老师解析】本题考查的是企业增值税的规定。从销售方取得的注明增值
45、税税额的增值税专用发票可以抵扣。8.D【建匠老师解析】本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。9.C【建匠老师解析】A 错误，应为一般保证责任；全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 14 页B 错误，应为一般责任保证；C 正确，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任；D 错误，一般保证的保证人未约定保证期间
46、的，保证期间为主债务履行期届满之日起 6 个月。10.D【建匠老师解析】预告解除（用人单位提前 30日以书面形式通知劳动者）的条件:1）劳动者患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排工作的；2）劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任；3）原劳动合同所依据的客观情况发生重大变化，致使合同无法履行。A、B 项属于立即解除；C 项属于不得解除。11.C【建匠老师解析】仲裁委员会由劳动行政部门、工会、企业（用人单位）代表组成。12.D【建匠老师解析】本题涉及融资租赁合同的有关内容。出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利。承
47、租人行使索赔权利的，出租人应当协助。选项 A 是正确的。租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任，但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。本题中，甲是根据乙的选择，向丙购买了 1 台大型设备，在购买过程中，乙并不是依赖甲的技能确定购买设备，甲也没有干预乙进行设备的选择。所以，即使乙在该设备安装完毕后；发现不能正常运行，也不能要求甲承担违约责任，乙的损失应当向丙请求赔偿。选项 B、C 是正确的。因为根据上述的分析，乙不能够要求甲承担责任，所以在甲要求乙支付租金时，乙不具有抗辩权，应当按照合同的约定及时向甲支付租金，否则就构成了违约。出租人和承租人可以约定租
48、赁期间届满租赁物的归属。对租赁物的归属没有约定或者约定不明确，租赁物的所有权归出租人。13.B【建匠老师解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。14.B【建匠老师解析】工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。15.C【建匠老师解析】知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。16.C【建匠老师解析】本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。选项 C 属于不动产，只能抵押，不能质押。其他三项均属于权利质押。17.A【建匠
49、老师解析】B 选项错误，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起 1 个月内报发证机关；C 选项错误，中止施工满 1年的，在建工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证；D 错误，经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证，不允许其恢复施工，待条件具备后，由建设单位重新申领施工许可证。18.C【建匠老师解析】建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求（4）已经确定施
50、工企业。（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。（6）有保证工程质量和安全的具体措施。（7）建设全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 15 页资金已经落实。建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。（8）法律、行政法规规定的其他条件。19.B【建匠老师解析】当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。20.D【建匠老师解析】建设工程合同包含多个专业工程的，担
51、任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改。21.B【建匠老师解析】A 有效期内未发生死亡事故的，可以不再审查；C 由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息；D 未取得安全生产许可证，不得颁发施工许可证。22.D【建匠老师解析】生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全
52、生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。23.B【建匠老师解析】安全生产法规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。建设工程安全生产管理条例则进一步规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。24.B【建匠老师解析】人民调
53、解达成协议经司法确认后，可以强制执行；法院调解经双方当事人签收后具有法律效力；行政调解不具有强制执行力。25.C【建匠老师解析】不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉。26.A【建匠老师解析】依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。27.C【建匠老师解析】A、B 选项，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。D选项，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。28.D【建匠老师解析】对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行
54、政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程竣工验收之日起计算。合同工程量未全部完成而解除或暂时终止履行合同的，为合同解除或终止之日。29.A【建匠老师解析】承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 16 页以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标
55、的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。B 选项属于拖欠工程款不良；C 选项属于资质不良，D 选项属于安全不良。30.A【建匠老师解析】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工报告之日起竣工日期。保修期的起始日为竣工验收合格之日。31.A【建匠老师解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。32.B【建匠老师解析】工程监
56、理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。33.D【建匠老师解析】当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。34.B【建匠老师解析】标的就是合同的对象，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等。建设工程施工合同就是一种以特定工作成果为标的的合同。35.D【建匠老师解析】本题涉及合同的变更、违约责任和定作合同的解除问题。当事人对合同内容变更约定不明确的，推定为未变更。本题中，制造厂要求延期履行合同，但施工单位没有作出答复，应认为双方对
57、变更合同履行期限没有达成一致意思，故合同没有变更，根据合同约定，制造厂应在 9 月 10 日交货，制造厂没有按期交货的，构成违约，应承担违约责任。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。36.B【建匠老师解析】AB 选项，受损害方有权在知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使撤销权。C 选项，一方以欺诈、胁迫手段订立合同，如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。D选项，在甲公司决定撤销该合同前，该合同依然有效。37.D【建匠老师解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程
58、施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。38.B【建匠老师解析】因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。39.D【建匠老师解析】如劳动者月工资高于用人单位所在地区平均工资的 3 倍，则按平均工资的3 倍支付。且支付经济补偿的年限最高不超过12 年。所以为 60001272000 元。40.C【建匠老师解析】A 错误，保险合同当事人为全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068
59、建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 17 页投保人和保险人；B 错误，被保险人可以是受益人；C 正确，受益人可以由投保人指定，也可以由被保险人指定。D 错误，投保人可以是被保险人，也可以是受益人。41.B【建匠老师解析】本题考核合同之债及其相对性，合同具有相对性，即合同形成的债的关系只能对合同双方当事人产生效力，对于合同之外的第三人不应当具有约束力。基于合同的相对性原理，虽然甲公司实际履行合同时是向乙公司的三个子公司履行，但是因为合同的双方当事人是甲公司和乙公司，所以当乙公司不履行合同约定的支付货款的义务时，甲公司只能向乙公司要求
60、支付货款，承担违约责任，而无权要求乙公司的三个子公司付款。42.A【建匠老师解析】工程重大安全事故罪的主体是“单位”；重大责任事故罪的主体是“相关责任人”；重大劳动安全事故罪的主体是“主管劳动安全的直接责任人”。43.B【建匠老师解析】本题考债的相对性。不当得利之债发生后，债务人（即不当得利人）乙材料供应商应当向债权人（施工企业）履行返还义务。44.B【建匠老师解析】因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案。45.C【建匠老师解析】A 错误 C 正确，不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用；BD错误，工程监
61、理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。46.C【建匠老师解析】文物保护单位的保护范围内不得进行其他其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务
62、院文物行政部门同意。47.C【建匠老师解析】公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请，本题中 5 月 25 日知道，8 月 1 日已经超过 60 天的申请复议时效，故不能申请复议，A、B 两项错误。行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起 6 个月内起诉。C 选项正确、D 选项错误。48.C【建匠老师解析】对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。49.B【建匠老师解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工
63、程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。50.D【建匠老师解析】国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 18 页资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、
64、规费和税金。投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。51.D【建匠老师解析】A 选项：未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。B 选项：招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。C 选项：投标人少于 3个的，招标人应当依法重新招标。52.B【建匠老师解析】A 选项：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。C 选项：资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。D 选项：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。53.C【建匠老师
65、解析】未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。54.B【建匠老师解析】施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。55.C【建匠老师解析】建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善。56.B【建匠老师解析】裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。57.B【建匠老师解析】确因特殊情况需要移动事故现场物件的.须同时满足以下条件
66、：（1）抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；（2）经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意；（3）做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；（4）尽量使现场少受破坏。58.B【建匠老师解析】建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。C 选项中的“机械租赁费用”存在争议，含义模糊，并因机械租赁属于债权合同关系，未明确是否已经实际支出。59.B【建匠老师解析】当事人达成仲裁协议，一方向人民法院诉讼的，人民法院不予受理，但仲裁协议无
67、效的除外，因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议的或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。60.C【建匠老师解析】本题考查的是行政复议范围和行政诉讼受案范围。选项 A 属于行政处罚，选项 B 属于行政强制，选项 D 属于行政许可，都可以申请行政复议。选项 C 属于行政处分，不能申请复议。二、多项选择题61.ABC【建匠老师解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 12 条规定，发包人具有下列情形之一，造成全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I
68、 A N G E D U C A T I O N第 19 页建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。62.ABC【建匠老师解析】选项 D：有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。选项 E：质量保修书是施工单位签署的。63.CDE【建匠老师解析】AB 正确。C 错误。民法总则规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：（1）权利人向义务人提出履行请求；（2）义务人同意履行义务；（3）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（4）
69、与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。D 错误。超过诉讼时效期间权利人行使权利的，如果符合民事诉讼法规定的起诉条件，法院仍然应当受理。E错误，普通诉讼时效 3 年。64.BCDE【建匠老师解析】民事诉讼法规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。所以 A 项错，本题选 BCDE。65.AB【建匠老师解析】C 项在企业和工程项目存档备查。D 项建筑施工企业负责人要定期带班检查；每月检查时间不少于其他工作日的 25%；E项对于有分公司的企
70、业的集团，集团负责人因故不能到现场的，可以书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。66.DE【建匠老师解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。67.ABD【建匠老师解析】建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的 50%；合
71、同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。总承包单位不按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。68.AE【建匠老师解析】B、D 属于建设单位的义务；建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。69.ABC【建匠老师解析】A 正确，建筑法规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。建设工程安全生产管理条例还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。
72、B 正确，各地建设行政主管部门要结合本地区实际情况，确定合理的最低保险金额。最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿。施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于此标准。C 正确，保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。D 错误，已在企业所在地参加工全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068J/二建法规预测卷（四）I A N J I A N G E D U C A T I O N建匠新思维网校第 20 页伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。E 错误，工程项目
73、中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。70.BE【建匠老师解析】建设单位及相关单位的质量责任和义务。建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法明确规定，建筑工程五方责任主体项目负责人是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。71.CE【建匠老师解析】当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人
74、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。本题丙公司虽然是由甲和乙出资设立，但丙是独立承担责任的法人，因此甲乙不用承担还款责任。丁与戊没有债的关系，不用承担还款责任。丙是债务人，己是保证人，可以要求承担还款责任。72.ABCE【建匠老师解析】下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建
75、设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。73.ADE【建匠老师解析】工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的不得承担该项建设工程的监理业务。74.BDE【建匠老师解析】A 错误，仅具有施工资质的企业承接工程总承包项目时，可以与相应设计资质的企业组成联合体。B 正确，工程总承包企业可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计和施工，也可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业。C错误，接受分
76、包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。D、E 正确，工程总承包企业应当加强对分包的管理，不得将工程总承包项目转包，也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。75.BCE【建匠老师解析】合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
77、（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。建设工程施工合同无效的情形：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非全国服务电话：400-150-5166QQ：800188068建匠新思维网校J/简单专注极致I A N J I A N G E D U C A T I O N第 21 页法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。76.ABCD
78、【建匠老师解析】为了保护一些特殊群体劳动者的权益，劳动合同法第 42 条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第 40 条、第 41 条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。77.BC【建匠老师解析】仲裁开庭进行审理，是仲裁审理的主要方式，当事
79、人可以协议不开庭。78.ABDE【建匠老师解析】本题考核的是劳动合同应当具备的条款。劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬；(7)社会保险；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。79.ABE【建匠老师解析】本题考核的是仲裁裁决书的效力。裁决书的效力是：(1)裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼；(2)仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行；(3)仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国(或地区)可以得到承认和执行。80.CD【建匠老师解析】本题考核的是建设单位的安全责任。建设单位的安全责任包括：(1)依法办理有关批准手续；(2)向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期；(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；(6)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；(7)装修工程和拆除工程的规定。